钢结构工程施工承包简单版合同（精选六篇）
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的类型越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么制定合同书有什么需要注重的呢？下面是小编为大家整理的钢结构工程施工承包简单版合同（精选六篇），希望能够帮助到大家。
发包方（以下简称甲方）：
住址：
承包方（以下简称乙方）：
住址：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲方将_________________项目的_____________工程交由乙方承包，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况
一、工程名称：__________________________
二、工程地点：__________________________
三、承包范围：
四、承包内容：
五、工程造价：
六、支付方式：
七、工程质量：
二、施工准备
一、甲方：
（一）_____月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
（二）_____月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
（三）合同签订后______天内提供完整的施工图_份，施工技术资料
二、乙方：
（一）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；
（二）组织施工管理人员和材料、施工机械进场；
三、工程期限
一、工程工期为______天（日历天），自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收
二、开工前______天，乙方向甲方发出开工通知书。
四、工期顺延
一、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；
二、凡甲方负责供给的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；
三、不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
四、在施工中如因停电、停水________小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上（每次连续_______小时以上），影响正常施工；
五、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；
六、人力不可抗拒的因素而延误工期。
五、双方职责
一、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；
二、由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；
三、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；
四、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收；
五、乙方在施工中发生质量事故，应及时汇报甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施；
六、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
六、施工与设计变更
一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由甲方负责，并调整合同造价。
三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
四、甲方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证实 ，技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。
七、工程验收
一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。
三、工程竣工验收后，甲方方可使用。
四、在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。
八、违约责任
乙方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中工期顺延的条款归责。
甲方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
四、乙方验收通知书送达______日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。
九、纠纷解决办法
任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下第（）项方式解决：
一、向工程所在地仲裁机关申请仲裁；
二、向工程所在地人民法院起诉。
十、附则
一、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方（签章）：
代表人：
授权代表（签字）：
联系电话：
_______年____月____日
乙方（签章）：
代表人：
授权代表（签字）：
联系电话：
_______年____月____日
甲方：
乙方：
签约地点：工程地点：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《建筑工程承包合同条例》规定及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，双方达成以下协议：
一、工程内容：钢结构屋架和屋面的制作安装等。
二、计算方式和价格：甲方总工程约二零零㎡，乙方承包以屋面滴水面积计算，每平方八五元/㎡起（不含税价。）
三、双方责任：
甲方提供施工图纸，如有变更及时给予解答，甲方提供原材料堆放场地，提供电源、水力，伙食等并协调工地人员交叉作业等施工中出现的问题。
四、付款方式：
一、甲乙双方协商日期开工，待工程完毕全部结清工程款。
二、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度造成乙方停工，窝工而带来的各种损失，应由甲方承担。
五、安全施工
乙方工人进入工地必须遵守工地的安全规范，统一安排。
六、开工及延期开工
甲、乙双方协商开工，如甲方因原因造成开工延期，甲方必须通知乙方，推迟开工，并相应顺延工期，如甲方未提前通知乙方，给乙方造成损失，由甲方承担。
七、工程质量
工程质量保修期为一年，如有工程质量，乙方应及时维修。
八、争议
本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的可向工程所在地仲裁委员会仲裁或直接向各自所在地人民法院捍诉讼。
本合同一式四份，甲乙双方各持两份，工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。
甲方：（签章）
乙方：（签章）
日期：
甲方：
乙方：
一、根据合同法及国家有关标准规定，经甲乙双方友好协商，本着公平、合理、互惠的原则共同签订以下条款：
一、工程名称：
二、工程地点：
二、工程范围及施工内容：
一、工程范围：甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。
二、施工内容：图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。
三、技术条件
由甲方提供施工图纸，依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。
四、价格：
该合同总价为： 九八零万 元
大写：人民币： 玖佰捌拾万 元
五、付款方式
合同签订预付 一零 %作为备料款：钢结构柱进场后付人民 币 ，工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。
六、甲乙双方的职责：
一、甲方职责：
（一）在乙方施工前，甲方需提供经审查认可的施工图纸，并提供合格的土建支承面，弹出轴线，确认标高，施工现场具备施工条件。
二、乙方的职责：
（一）乙方应严格按照设计的整体要求施工。
（二）乙方应严格遵守《JGJ七—九一》《GB五零二零五—二零_》标准进行加工制作，所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。
（三）乙方应提供合格的产品，材料、规格、品牌必须满足业主的要求。
（四）乙方应保证工期，文明施工，项目经理必须在施工现场，以便协调各方事宜。施工过程中，由于乙方原因出现的事故，责任由乙方全权承担。
七、工期：
乙方必须在有效工作日 七零 天内制作安装含土建地平结束，每超出一天罚款_元整，提前一天奖励一零零零元。
八、奖惩
一、甲方违约
（一）甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行的按通用条款二六条第四款执行。
（二）甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的，按通用条款第三三条第三款执行。
（三）甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失，工期顺延，并支付乙方违约损失。
二、乙方违约
（一）由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，按照通用条款一四条第二款执行。
（二）因乙方原因，工程质量达不到标准的按第一五条第一款执行。
（三）乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时，甲方有权扣除乙方履约保证金。
九、验收
乙方在安装完毕后，由甲方组织有关单位根据《JGJ七—九一》及《JGJ七八—九一》七天内进行验收，否则视为合格。
十、其他
一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
二、未尽事宜，协商解决。
三、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。
四、甲方全程负责监管彩板及型材采购，享有最终决定权。
五、乙方不得拖欠农民工工资，如拖欠甲方有权扣除保证金，并延期支付乙方工程款。
六、此合同价款包含税金，由甲方负责在工程所在地开票，税金由乙方承担。
甲方（签字）：
乙方（签字）：
日期：
甲方：
乙方：
一、承包工程概况
一、工程名称：
二、项目地址：_______路交叉口
三、承包方式：人机费、材料
四、工程承包范围：建施、结施、水电、消防、安全保护措施，文明施工等内容。
二、工程期限
根据甲方要求自 年 月 日开工至 年 月 日竣工（达到主管部门验收标准）总工期为 日历天。
一、乙方应在本合同签订后五日内按合同及附件的要求编制具体的工程进度计划，报甲方审批。
二、乙方必须按甲方批准的工作进度计划按时完成所有的工作内容。
三、在合同执行期间，乙方应按照甲方计划统筹安排，均衡施工，注重各工序之间的衔接，加强工程综合进度管理。
四、乙方在合同履行期间，应坚持与甲方现场代表的周会制度，以检查和协调工作进度，处理工作中出现的各种问题，保证工期。
三、材料设备供给计划及管理
一、工程所需建筑材料均由已方供给，材料进场后由甲方验收，乙方方可使用。
二、本工程所用材料、机械设备均由乙方自行安排，所用设备均应满足工程需要，设备计划应报经甲方审批同意，设备机具应处于良好状态，并持有必要的证书。设备安排有专业维修管理人员，以免设备运行时出现故障影响进度。
三、现场材料堆放整洁，做到文明施工。
四、施工质量保证
一、总体质量目标：单位工程合格率达一零零%，优良率达九零%以上，工程建设质量达全优工程，创濮阳县优质工程。
二、乙方应严格遵照施工技术，标准规范，并遵循良好的工程施工惯例进行施工，遵守和执行本合同规定的管理方式。
三、若因乙方工作执行不当，工程质量受到损害或可能会受到损害时，甲方在不减轻乙方责任的情况下，有权强制实施必要的纠正措施来弥补，以满足工程质量上的要求，由此发生的一切费用均由乙方承担。
五、安全文明施工
乙方在施工中应遵循安全第一，预防为主的指导方针，全员重视，确保工程顺利进行，要对员工进行宣传教育和培训，不断增强员工安全意识，提高防护意识和技能，实现安全生产无事故。
一、乙方应按要求向甲方安全管理人员提交安全管理程序，甲方给予审查。安全管理程序应描述与施工作业有关的潜在危险的识别方法以及为减少或避免这些危险提出的建议和方法。描述在建设过程中的安全管理办法和不可能完全消除的危险控制方法，乙方应保证安全管理程序涉及到所有的施工现场和完成的工作。施工现场的保安工作也应列入该安全管理程序中。
二、乙方在收到违反安全程序和安全条例的通知后，应立即纠正错误，教育。
三、施工中如出现安全事故由乙方负责。
六、付款与支付方法
一、按建筑面积____平方米，单价_____元/平方米，总价款：_____元，
付款方法：
①基础完成后，拨付一零%；
②钢架到场后，拨付二零%；
③钢架柱、梁安装后，拨付三零 %；
④墙体、顶板安装完成后，拨付二零%；
⑤地面浇筑完成后，拨付一零 %；
⑥竣工验收后拨付九%；
⑦剩余一%为质保金，半年后付清。
七、甲乙双方工作范围及责任
一、甲方负责“三通一平”。
二、甲方负责处理好地方关系，为工程顺利进行提供条件，保证施工正常运转及人员设备进退场。
三、甲方向乙方提供建筑定位坐标。
四、甲方提供施工图纸。
五、乙方制定周密的施工方案和自检措施，严格按照施工技术规范施工，服从甲方管理及质量主管部门监督。
六、乙方应服从甲方现场管理，按图纸的要求组织施工，及时上报周计划、月计划、年计划，确保按时完成工期。
八、其他
一、合同未尽事宜，甲乙双方可通过协商，达成一致，订立书面协议加以明确。
二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签章） 乙方（签章）
日期：
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、 工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、 工程承包范围：
承包范围：
三、 合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数：
四、 质量标准
工程质量标准：
五、 合同价款：
金额(大写) 元(人民币)
六、 组成合同的文件
一、 标准、规范及有关技术文件
二、 图纸
三、 工程量清单
四、 工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的'组成部分。
七、 本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
八、 发包人向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付款项。
九、 合同生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定 后生效。
发包方(公章)：承包方(章)：
日期：
总承包单位：
分包单位：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：
第一条 工程概况
一.一 工程名称：
一.二 工程地点：
一.三 工程面积：钢结构部分 平方米
一.四 工程内容：钢结构及维护和保温工程
一.五 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、基础土建工程等内容
开工日期： 竣工日期：
总日历日期： 日历 天
质量等级：合格
合同价款： 万元
乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装。
本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。
第二条 合同文件及解释顺序
本工程合同由以下文件组成：
一、工程承包合同;
二、工程补充合同;
三、工程设计变更;
四、工程联系单;
五、工程签证
第三条 合同文件使用的标准适用法律
适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。
适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：
《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定
第四条 图纸
甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。
图纸提供套数：甲方应提供全套施工图五套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。
第五条 甲方驻工地代表
甲方委派 同志为驻工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。
第六条 乙方驻工地代表
乙方委派 同志为驻工地代表
乙方委派 负责现场施工
上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
第七条 甲方工作
甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。
甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。
甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。
甲方负责进行脚手架的配合工作。
甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。
甲方负责按合同支付工程款。
第八条 乙方工作
乙方应在分阶段施工前五天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月一日和一五日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前一五天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供给材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。
乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。
乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。
第九条 进度计划
乙方应在图纸出齐七天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前五天后提供施工方案。
甲方代表应在乙方提供施工组织设计后二天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。
第一零条 工期提前和延误
本工程甲方标书要求总工期为 天。
本工程乙方如按七五天完成，甲方给予 万元人民币的奖励。
如乙方不能在七五天内完工，则给予 万元人民币的处罚(付款方法及细则另见合同补充) 工期延误是指：
(一) 外界因素对施工进度造成的影响，如一周内停电水造成等工累计超过八小时甲方予以顺延。
(二)因甲方原因对施工进度造成影响。如不能及时办理有关手续，不能及时提供施工图纸，设计变更而引起甲方返工，变更手续办理不及时，造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等，乙方在这类情况发生后五天内，就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数，向甲方代表提出汇报，甲方应在五天内给予答复，逾期可视为确认。
(三) 非乙方原因造成的工期延误，由甲方代表在五天内签证认可，工期相应顺延。逾期视作认可。
第一一条 检查和返工
在工程竣工前一零天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。
乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。
第一二条 工程质量等级
本工程施工质量的评定以质量监督站为准。
第一三条 隐蔽工作验收
隐蔽工程验收按上海市有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。
第一四条 合同价款及调整
本工程包干价为 万元人民币。图纸变更则相应调整。
第一五条 工程预付款、工程款支付及结算
本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。
工程款支付，工程款分四阶段支付
(一) 工程开工前，支付备料款 万元
(二) 工程量完成至钢结构进场安装后五天内支付总价的二零%
(三) 工程量完成至钢结构主体后五天内支付到总价的六零%;
(四) 工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后五天内支付到总价的八零%;
(五) 竣工后三零天内支付到总价的九五%，其余作为预留保修金。
(六) 预留保修金在保修期后无息返还。
第一六条 材料供给
本工程大材料由乙方以包工包料方式供给(除甲方供给设备外)，乙方采购的主要成品及半成品须先征得甲方认可，方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。
第一七条 竣工验收
工程竣工时，乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套
乙方应提前一五天通知甲方进行竣工验收，甲方应召集各有关方面人员参加验收。
工程竣工后，乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理办法执行。
第一八条 保修
保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。
保修期限：自竣工验收通过之日起一年。
在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。
有关保修细则，双方另定协议。
第一九条 争议
双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列 原则处理：
一、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的一零天内，双方应保证合同的继续执行。
二、双方接受调解结果，应在调解作出后二天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出七天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。
如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。
第二零条 违约
如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。
第二一条 安全施工和文明施工
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。
乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第二二条 不可抗力
因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
第二三条 合同的生效和终止
本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。
甲方(盖章)：
乙方(盖章) ：
日期：
推荐阅读： 钢结构 工程施工 合同