合作框架的协议书（精选五篇）
在充满活力，日益开放的今天，很多情况下我们需要用到协议，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。什么样的协议才是有效的呢？下面是小编为大家整理的合作框架的协议书（精选五篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
甲方：
地址：
乙方：
地址：
为促进甲方区域内光伏发电项目合理、有序、高效开发，经双方友好协商，就共同推进该项目建设的有关事项达成如下意向。
一、_______有限公司_______光伏发电项目符合产业发展规划，是优化能源结构，促进节能减排的需要。经双方同意，本着平等、互利、诚信的原则，甲方引进乙方作为优先光伏发电项目合作伙伴，并支持乙方在甲方区域内投资开发光伏发电项目，并建立长期稳固的合作关系，在合作中实现互利共赢。
二、乙方在甲方区域内光伏发电项目容量不少于二零mw，项目总投资_____亿元人民币。乙方承担光伏发电项目工程建设的相关费用。乙方承诺在本协议签订后三个月内在_______注册项目公司。
三、甲方协助乙方落实光伏发电项目场址资源，争取______省、市、区等相关扶持政策，并提供项目申报审批方面的优质服务。
四、若本项目在实施过程中遇国家宏观政策的调整或改变，使本协议书相关条款无法实施的，则由甲乙双方协商解决。甲乙任何一方对双方相关约定均具有保密义务，不得向第三方透露。
五、本协议书是一份具有法律效力的合作文件。甲、乙双方确保本投资协议的真实性。协议书签署后，在项目的具体实施过程中，甲、乙双方应共同遵守投资协议书中对双方的约定条款。未尽事宜由双方另行协商。
六、本协议书由双方代表于__________年_____月_____日签订。签订地点：_________。
七、本协议一式_____份，双方各执_____份，经双方代表签字盖章后生效。
甲方：（盖章）
法定代表人/授权代表：
_____年_____月_____日
乙方：（盖章）
法定代表人/授权代表：
_____年_____月_____日
甲方：XXXXXXXX有限公司
乙方：XXXXXXXX有限公司
以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，根据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙双方合作投资XXXXX项目事宜达成如下协议，以共同遵守。
第一条共同投资人的投资额和投资方式
一.一甲、乙双方同意，以双方注册成立的某某某股份有限公司(以下简称某股份公司 为项目投资主体。
一.二各方出资分别为：甲方占出资总额的四零%；乙方占出资总额的六零%。
第二条利润分享和亏损分担
二.一共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。
二.二共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。
二.三共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。
二.四共同投资于股份有限公司的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。
第三条事务执行
三.一共同投资人委托甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于：
(一)在股份公司发起设立阶段，行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务；
(二)在股份公司成立后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务；
(三)收集共同投资所产生的孳息，并按照本协议有关规定处置；
三.二其他投资人有权检查日常事务的执行情况，甲方有义务向其他投资人汇报共同投资的经营状况和财务状况；
三.三甲方执行共同投资事务所产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人承担；
三.四甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时，应承担赔偿责任；
三.五共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。如果发生争议，由全体共同投资人共同决定。
三.六共同投资的下列事务必须经全体共同投资人同意：
(一)转让共同投资于股份有限公司的股份；
(二)以上述股份对外出质；
(三)更换事务执行人。
第四条投资的转让
四.一共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经全部共同投资人同意；
四.二共同投资人之间转让在共同投资中的全部或部分投资额时，应当通知其他共同出资人；
四.三共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。
第五条其他权利和义务
五.一甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份；
五.二共同投资人在股份有限公司登记之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额；
五.三股份有限公司成立后，任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额；
五.四因不可抗力，致使股份有限公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用的承担由双方协商予以解决。
第六条违约责任
为保证本协议的实际履行，甲方自愿提供其所有的向其他共同投资人提供担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的情况下，以上述财产向其他共同投资人承担违约责任。
第七条其他
七.一本协议未尽事宜由共同投资人协商一致后，另行签订补充协议。
七.二本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式两份，共同投资人各执一份。
（以下无正文）
甲方(签字盖章)：
乙方(签字盖章)：
年 月 日
年 月 日
签订地点：_________
签订地点：_________
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。由甲方投资建设的____________工程（以下简称该项目），经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议：
一、项目概况
一、项目地址：
二、项目规模：该项目规模分期建设，一期项目的项目用地约______万平方米，投资额约元，项目总投资约为______元。
三、工期要求：建设工期：______天；计划开工日期：________年____月____日（具体开工日期以甲方开工通知为准）；计划竣工日期：________年____月____日。
四、承包内容：乙方承包甲方项目总投资额为：______亿元的整个项目的施工任务（包括：土建和安装工程，以及所有配套设施）。
二、计价及付款方式
一、结算方式：本次项目竣工结算采用______结算方式。
二、付款方式：按月进度付款。
（一）施工单位人员进场______天内付工程价的______％。
（二）按每月已完工程量的______%支付工程款。
（三）主体结构封顶付已完工程总量的______%（每月进度款不扣除）。
（四）审计结束后付审计价的______%（扣除之前支付的工程款）剩余的______%作为保修金。
（五）保修金退还：竣工期满________年退______%，竣工期满________年退______%。
三、甲方责任风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
一、甲方在本协议签订后，需向乙方提供本项目的相关图纸和技术资料，以便乙方能够及时的完成工程预算，乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程的预算工作，并上报甲方审核。
二、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作，做到各项准备符合乙方的施工条件，相关前期准备工作完成后，甲方需要向乙方出具进场施工通知。
三、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续：
（一）建设工程规划许可证。
（二）建设工程开工审查表。
（三）规划部门签发的建筑红线验线通知书。
（四）在指定监督机构办理的具体监督业务手续。
（五）经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。
（六）建筑工程施工图审查备案证书。
（七）建设单位驻工地代表授权书。
（八）建设单位与相关部门签订的协议书。
（九）甲方须提供该项目工程款支付的担保。
四、乙方责任
一、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后，______天内签订《建设工程施工合同》，乙方施工队在____日内必须进场施工。如乙方不能按期进场施工的，甲方有权解除合同。
二、乙方需保证安全施工和文明施工。
五、保证金支付及退还
一、该项目合同履约保证金为现金：______元（大写：______元整）。
二、双方签订《建设工程施工合同》且甲方提供完本工程已经具备开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后，乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场______天内，乙方向甲方一次性交纳项目保证金人民币：______元（大写：______元整），最迟延长期不得超过______天，如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的，甲方有权让乙方退场。
三、乙方向甲方交纳项目保证金之日起算______个月，甲方一次性向乙方退还该项目合同履约保证金现金：______元（大写：______元整），最迟延长期不得超过______天，如甲方不能按期退还该项目合同履约保证金的，甲方承担违约责任。
六、违约责任风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
一、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金，甲方需要向乙方支付______元天的违约赔偿，但最长延期付款时间不得超过______天，同时由此产生的所有损失和工期延误均由甲方承担，与乙方无关。
二、乙方如不能按期完工交房，逾期按照______元天向甲方支付违约金进行处罚，但最长时间不得超过______天。
三、若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款，乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。
七、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
八、其他
一、本协议一式______份，双方各执______份。
二、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。
三、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
________年____月____日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
________年____月____日
甲方：
代表：
地址：
电话：
传真：
乙方：
代表：
地址：
电话：
传真：
甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，通过友好协商，决定充分利用双方各自的优势，资源互补，开展留学预备课程，特制定本合作框架协议。
一、合作内容
甲乙双方共同开发设计并开办留学预备课程，共同确定培养目标，制定教学计划，安排课程设置。
一、预备班学制：______年。
二、预备班培养目标：
（一）提高学生的英语综合能力，并达到可以办理出国留学的英文水平。
（二）加强学生专业知识水平，为学生在国外的专业学习奠定基础。
（三）达到与国外交流学校课程衔接模式的实现。
三、预备班结束后前往国外学习的国家：澳大利亚、英国、新西兰、加拿大等。
四、预备班收费标准：______元人民币（不含国外使馆签证申请费、个人出国材料公证费以及国外学校报名费）。
二、双方权利和义务
一、甲方权利和义务
（一）负责招生工作，包括制定招生计划，招生宣传等。
（二）负责设计教学方案。
（三）负责安排教学相关工作，包括教师招聘、教学场地的安排和教材的选择等。
（四）负责向学生收取学费和签证服务费。
（五）负责学生管理。
（六）承担所有教学成本及教职员工的薪金。
（七）负责组织安排家长和学生就签证文件的准备、出国前签证辅导、及临行辅导等之会议。
二、乙方权利和义务
（一）负责与海外合作院校联络和沟通，并负责接待与招待外方人员。
（二）负责甲方工作人员的业务培训。
（三）辅助甲方设计教学方案，给教学计划及方案提出建议和意见。
（四）帮助甲方聘请外籍教师、英文教师。
（五）帮助学生联络国外合作院校并取得录取信。
（六）帮助学生整理签证文件，联系使馆、递交签证资料等所有和签证相关的事宜。
（七）帮助已取得签证的学生安排海外付款、接机、住宿等相关后续事宜。
（八）帮助联络、沟通、处理学生出国后问题。
三、收益的分配方式
一、预备班学费由甲方负责统一收取，甲方分配每个学生总学费______元人民币的______%。乙方分配每个学生总学费______元人民币的______%。
二、上述款项在学校开学的.第______周内，由甲方以转账的形式，交付给乙方。
四、合作注重事项
一、对学生的英语语言能力的要求：
（一）申请国外留学的学生，必须拿到雅思成绩五分以上的英语成绩（相当于普通高中中等学生英文水平），不然无法申请签证。
（二）国外专业课程要求雅思成绩六分的直接入读，达不到六分的学生，可以出国后先就读语言课程，待达到入学的语言水平后开始专业课程。
（三）学生申请国外学校的录取时，可不提供雅思成绩。
二、每年开学后______个月内，需召集家长及学生提前准备部分签证等重要文件。
三、由于不可控制的原因，极少部分学生有可能最后没拿到签证，甲方给其颁发______学院预科证书。
五、违约责任
一、由于甲、乙双方其中一方工作滞后，而导致合作项目不能顺利开展，均属违约行为，应给予另一方经济赔偿，赔偿金额按合同法有关规定执行。
二、由于乙方和海外合作院校联络和沟通工作执行不到位，而导致预备班学生不能顺利到国外读书，乙方应负全部责任，并应给予甲方及相关学生经济赔偿，赔偿金额按合同法有关规定执行。
六、争议解决
协议有效期内，若双方发生任何争议，应友好协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
七、其他
一、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确，甲方双方需本着合作协商共同进步的原则逐步完善各相关条款及事宜。
二、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
三、本协议有效期：自本协议签订之日至______年______月______日有效，期满后双方可协商续约。
四、本协议一式______份，甲乙双方各持______份，且具有同等法律效力。甲乙双方盖章签字后，即行生效。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
甲方：
乙方：
鉴于甲方拥有；
鉴于乙方对甲方技术的了解，愿意实施甲方的技术及专有技术，并且具备实施该这些技术的物质条件、法人资格和必要的资金，双方通过充分协商，本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则签订本合同，共同遵照履行。
一、甲方所提供技术的内容、要求和工业化开发程度：
二、甲方所提供技术乙方可使用的范围以及将来产品的销售范围：
三、技术秘密的范围和保护期限：
四、技术指导的内容：
五、技术指导的人员由甲方派出，差旅费、咨询服务费有乙方承担，具体费用标准，甲乙双方另行订立协议进一步明确。
六、技术情报和资料及其提交期限、地点和方式：
七、验收的标准和方法：
八、技术使用费及支付方法：（一）按利润分成，甲：乙：的比例分；（二）销售额提成%。
九、合作方式：甲方按照本协议约定提供符合要求的技术以及相关的技术咨询服务，甲、乙双方应就本协议的技术所生产的产品的成本、销售、利润设立单独的帐目，由双方派人共同监管。在条件成熟时，由乙方或甲、乙双方设立该技术生产项目的项目公司。
十、合作期限：
十一、后续改进的提供与分享：甲、乙方商定在生产过程中对现有技术的改良或革新以及由此技术而得到的其他技术，所有权仍然归甲方所有，但乙方在合作期限内有权免费继续使用。
十二、其他约定：甲方在与乙方就该技术进行合作时，并不限制甲方和其他有条件实施该技术的企业或个人进行合作。
十三、违约责任：
十四、争议的解决办法：甲乙双方就本协议所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的一致同意提交技术提供方所在地的仲裁委员会进行仲裁。
十五、本协议自双方签章之日起即具有法律效力，一式二份，双方各执一份。
十六、本协议未尽事宜，双方可进一步协商后订立补充协议或变更本协议内容，补充协议或变更内容与本协议具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
签章：
签章：
签约地点：
签约日期：
推荐阅读： 框架 合作 协议书