水电站工程施工合同
水电站施工合同范文篇一
甲方(发包单位)：
乙方(承包单位)：
甲方同意将 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点)：工程价款三六零零零零元整。元整。清淤及加固;文星水电站二.二KM引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板二三零零元/米。
二、承包方式：
一、包工包料;
二、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。
四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注重安全，不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法：
一、总工程价款(金额大写元整;
二、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 五零 %付给作工料费，剩余 五零 %尾款待甲方对工程竣工验收后一五天内结算付清;
三、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。
九、补充协议：
甲方： (公章) 法人代表：
乙方： (公章)法人代表：
年 月日
水电站施工合同范文篇二
(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
一、工程名称：上营变电站引水工程。
二、工程地点：上营村。
三、工程主要内容：一五零零米DN四零给水管道安装。
四、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限八天，预定二零xx年四月二日至二零xx年四月一零日止。
三、工程承包价及其它
总承包价八零零零零元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
(一)甲方责任
一、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
二、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任
一、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
二、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
三、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
一、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
二、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
三、主要材料进场前必须提供样品合格证实 ，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付五零%，整体工程验收合格后五日内付五零%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司
开户行：禄丰农行营业室
账号：三零九八零一零四零零零三七二四
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按五零零元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的`正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，
十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
年 月 日
水电站施工合同范文篇三
发包人：
承包人：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：xx市xx级水电站技改工程
工程地点：xx市xx镇 村
工程内容：水电站厂房技术改造土建工程
二、工程承包范围
厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期
开工日期：二Oxx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为一五九天。
四、质量标准：合格，争创优良
五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-一九九九-零二零一)中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》
一、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
二、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作
一、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
二、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场五零m之内。施工期中不间断供水、供电。
三、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
四、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供给。
九、承包人工作
一、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
二、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
三、负责一#、二#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
一、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
一、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
二、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴一零元。
三、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付
每月二五日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月五日前支付九零%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价九七%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的三%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜，双方另行协商。
二十一、本合同一式四份，双方各执二份。
发包人：承包人：
住所：
代表：
电话：
签订日期：
推荐阅读： 施工合同 水电站 工程